Были мы, Академстройнаука, экспертами в одном арбитражном споре...
Апелляционная инстанция рассматривала жалобы заказчика и подрядчика по делу, где они требовали: подрядчик с заказчика - больше десяти миллиардов рублей, а заказчик с него - более одного миллиарда, встречно. Крупный спор, согласитесь.
Сейчас коснемся только одного аспекта дела: расчёта размера неустойки. Суд пришел к мнению, что она оказалась несоразмерно велика по отношению к нарушению, связи с чем посчитал возможным снизить её размер, применив для расчёта ставку рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых.
Подрядчик, получив на руки полный текст решения, увидел - при вычислении суд допустил ошибку: либо ставка не 8,25, либо какая-то иная часть уравнения ошибочна. Не складывается арифметика!
Между тем:
Судом отказано в удовлетворении иска подрядчика «об исправлении опечатки и арифметической ошибки», поэтому подрядчик и подал жалобу, итог рассмотрения которой мы приводим ниже.
Сухим языком протокола:
«Законность и обоснованность судебного акта, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями соответствующих статей АПК РФ. Изучив доводы апелляционных жалоб и возражений на них, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, судебная коллегия апелляционной инстанции находит /…/ жалоба ответчика не подлежит удовлетворению.
Не подлежит в силу следующего:
- Арбитражный суд вправе исправить допущенные в решении описки и опечатки без изменения его содержания;
- По смыслу названной нормы указанные изменения могут быть внесены в судебный акт только в том случае, если исправления вызваны необходимостью устранить допущенные судом при изготовлении судебного акта несоответствия, но, по сути, не влекут изменения существа принятого судебного акта;
- Как следует из заявления об устранении арифметической ошибки, изменяя сумму неустойки в мотивировочной части принятого постановления, заявитель под видом исправления опечатки предлагает изменить содержание резолютивной части судебного акта в части определения суммы подлежащей взысканию как неустойки, так и основного долга;
- При этом, постановление апелляционной инстанции не содержит арифметического расчёта неустойки /../ что не позволяет установить арифметическую ошибку, о которой заявляет заявитель.
Таким образом, удовлетворение заявления об устранении допущенной арифметической ошибки приведёт к изменению содержания принятого по существу спора постановления в части размера удовлетворённых требований, что не соответствует требованиям АПК РФ».
Всё… Круг замкнулся. Сколько не вчитывайся логика ответа не изменится. Как это так получилось: ошибка /очевидно/ есть, а исправить её нельзя?
Мир сложнее чем кажется. Хотя решение было. Академстройнаука
Лишняя иллюстрация того, что суд - не панацея. Хотите, чтобы все было по справедливости - решайте все путем переговоров. Не получается переговорами - привлекайте для решения строительных споров экспертов в рамках специальных процедур - альтернативных традиционным судебным. Опыт такой уже есть и весьма успешный. Только за последние 2 года наша компания помогла так решить споры в 5-ти проектах. Скажите - так мало? Это как посмотреть. Каждый проект - на несколько миллионов евро. И споры были соответствующие. Времени это занимает очень много. И стоит тоже не мало. Но эти временные и финансовые затраты просто ничто по сравнению с тем, что несут стороны при традиционном судебном разбирательстве. Кстати, в 2-х из этих 5-ти проектов стороны пришли к нам после многолетних безуспешных попыток решить все через суд. Угрохали кучу денег, времени и нервов, пока стало понятно, что силы равны, а решать проблему нужно.